Ingresar

Resoluciones

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:46

PRIMERO. De las acciones administrativas AUTORJCESE la Transferencia Presupuestal al Sub Comité de Administración de Fondos del asistencia y Estimulo Sub CAFAE de la Gerencia Sub Regional Chota correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018, monto ascendente a la suma de SI. 261,634.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/1 00 SOLES, que servirá para cubrir el costo del incentivo laboral de los servidores nombrados de la Gerencia Sub Regional de Chota

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:43

CONCEDER el otorgamiento de Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones a la servidora MARIA MARGARITA MENDEZ CHUGDEN, servidora nombrada en el Cargo Técnico Administrativo II, Categoría Remunerativa “STB”, asignada a la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia Sub Regional Chota, por Quince (15) días, por el periodo comprendido del 17 al 31 de diciembre del 201

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:19

CONFORMAR el Comité de Recepción de Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DEL CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUÁLGAYOC - REGION CAJAMARCA”

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:17

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER el otorgamiento de Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones a la servidora Sara PISFIL GARNIQUE, servidora nombrada en e] Cargo Especialista Administrativo 1, Categoría Remunerativa “SPD”, asignada a la Oficina Sub Regional de Administración - Unidad de Recursos Humanos de la Gerencia Sub Regional Chota, por Cuatro (04) dias, por el periodo comprendido del 11 al 14 de diciembre del 2018, según detalle que a continuación se indica y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:15

FORMALIZAR el otorgamiento de Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones a la servidora María Luisa Vilca López nombrada en el Cargo de Director Sistema Administrativo II, Nivel Remunerativo S”F-3” asignada a la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Chota, por espacio de cuatro (4 ) días consecutivos de descanso médico por el periodo comprendido del 01 al 04 de diciembre respectivamente

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:11

APROBAR la ejecución de la prestación adicional de Obra N°04 y Deductivo de Obra N° 04, solicitado poi ci Contratista Consorcio Sta. Cruz, representado por el Señor Saul Ramos Gálvez, cuya ejecución se considera indispensable para el cumplimiento del Contrato N° O532017-GSRCHOTA, de fecha 12 abril de 2017, suscrito para la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MIRADOR, ECOLÓGICO CHANCAY BAÑOS, DISTRITO DE CHANCAY BAÑOS-SANTA CRUZ- CAJAMARCA”, por deficiencia en el Expediente Técnico. Y, conforme al detalle indicado en el octavo considerando de la presente Resolución y, por las consideraciones indicadas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:07

APROBAR la ejecución de la prestación adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra N° 02, solicitado por el Contratista Consorcio Santa Cruz, representado por el. Señor Saúl Ramos Gálvez, cuya ejecución. se considera indispensable para cumplimento del Contrato N° 053-2017-GSRCHOTA, de fecha.12 abril de 2017, suscrito para la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN D LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR , ECOLÓGICO CHAN CAY BAÑOS

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:04

APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 06, por nueve (9) días calendarios por causas no atribuibles al ejecutor, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FELIPE IIUAMAN POMA DE AYALA, DEL CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, solicitado mediante Carta N°047-2018-CSJCH, por el Representante Común del Consorcio San Juan de Chota, Señor WILSON JAMES CORTEZ VALERA, considerándose el desplazamiento de la fecha de término de la indicada obra al 13 de diciembre de 2018, y sin ue ello genere gastos generales

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 12:01

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER el Otorgamiento de la Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones al servidor Repuesto por Mandato Judicial con Calidad de Cosa Juzgada señor Edwin, Diaz Diaz, sobre otorgamiento de Licencia por Enfermedad cori Goce de Remuneración, la misma que se otorga por un lapso de Cinco (05) dias, por el periodo comprendido del 19 al 23 de noviembre del presente año;

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:57

PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N 04 - Parcial, por un periodo de Treinta (30) cijas calendario por la causal estipulada en el Articulo N’ 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su punta 1) prescribe por ATRASOS Y PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA - NO APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N° 02, de la Obra denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR ECOLOGICO CHANCAY BAÑOS, DISTRITO DE CHANCAY BAÑOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA”, considerándose el desplazamiento de la nueva fecha de termino de la obra ci 20 de diciembre del 2018, de acuerdo al presente resumen y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:55

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER el otorgamiento de Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones a la servidora María Hortencia, CARRANZA MEDINA, nombrada en el Cargo Secretaria IV, Categoría Remunerativa “STB”I Asignada a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Sub Regional Chota, por 2O Veinte días, y por el periodo comprendido del 27 de noviembre al 16 de diciembre del 2018, según detalle que a continuación se indica y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:52

PRIMERO. De las acciones administrativas AUTORÍCESE la Transferencia Presupuestal al Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo Sub CAFAE de la Gerencia Sub Regional de Chota correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018, monto ascendente a la suma de S/ 124,730.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), que servirá para cubrir el costo del incentivo laboral de los servidores nombrados de la Gerencia Sub Regional de Chota, por los considerandos precedentes y según el siguiente detalle:

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:48

CONCEDER el otorgamiento de Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones al Ingeniero LUIS ANTONIO AGIP BUSTAMANTE, servidor nombrado en el Cargo de Director Programa Sectorial 11, Categoría Remunerativa “F-3”, asignado a la Oficina Sub Regional de Control institucional de la Gerencia Sub Regional Chota, conforme al detalle que a continuación se indica y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:32

CONCEDER Licencia por Enfermedad con Goce de Remuneraciones que será asumido por EsSalud a la Abogada María Luisa, VILCA LOPEZ, servidora nombrada en el Cargo Directora de Sistema Administrativo II, Categoría Remunerativa ‘f-3”, Asignada a la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional Chota

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:28

APROBAR, la ejecución de la Prestación el Adicional de Obra N° 03, y Deductivo Vinculante N°3, del Contrato N° 058- 2017-GSRCHOTA, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE. FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DEL CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, conforme al siguiente resumen y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:19

APROBAR la modificación del Contrato N° 49-2018-GSRCHOTA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2018-GSRCH. CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Instalación del sistema de agua potable y saneamiento Agomarca Alto, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca”, en lo que corresponde al sistema de contratación, debiendo ejecutarse la obra bajo el sistema de contratación a precios unitarios: todo ello en virtud de lo dispuesto por los artículos 34-A de la Ley y 142° del Reglamento.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:15

APROBAR la Liquidación del Contrato de Consultoría N° 087-2017-GSRCHOTA, de fecha 14 de julio de 2017, derivado de la adjudicación Simplificada N° O11-2017-GSRCHOTA, suscrito a suma alzada, entre la Gerencia Sub Regional de Chota y de la otra parte el Señor Jhon Anderzón Chilón Calua, en su condición de Representante Común del Consorcio Los Andes, para la elaboración del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERÍOS DE CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA , DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA. REGIÓN DE CAJAMARCA, Código SNIP N°. 272715, por el monto total de S/ 130, 496.00 (CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley.

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:12

APROBAR, la Ampliación de Plazo N 05,PARCiAL, por treinta (30) días calendarios por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al ejecutor, debido a la falta de pronunciamiento de la solicitud del Adicional de Obra N°03 y Deductivo N° 03, que se encuentran en trámite a espera de disponibilidad presupuestal, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE. FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DEL CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, solicitado mediante Carta N°044-2018-CSJCH, de fecha fecha 03 de octubre del 2018, por el Representante Común del Consorcio San Juan de Chota, Señor WILSON JAMES CORTEZ VALERA, computándose la ampliación del 04 de noviembre de 2018 al 04 de diciembre del 2018; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:08

ARTICULO PRIMERO.- Rectificar el error material incurrido en los documentos del Visto, en el Sexto y Décimo Primer Considerando de la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 097-2018-GR.CAJ-GSRCH/CHO, de fecha 13 de setiembre del 2018, en donde se consigna como Jefe de Supervisión de la Obra: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JUAN PABLO II. C.P. SARABAMBA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA” al Ingeniero JOSE HUMBERTO CARDENAS ALBURQUEQUE, sin embargo el nombre correcto es JOSE HUMBERTO CADENAS ALBURQUEQUE, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución;

Gerencia Chota
Viernes, 11 Enero, 2019 - 11:00

APROBAR EL ROL DE VACACIONES correspondientes al año 2019, del Personal Nombrado y Reincorporado por Sentencia Judicial de la Gerencia Sub Regional Chota, el mismo que se detalla en el Anexo N° 01 de la presente resolución y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Gerencia Chota
Miércoles, 9 Enero, 2019 - 10:45

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER el otorgarnento de Licencie por Infcrmcdad con Goce de Rertuneraciones a servidor Luis Alberto, Tantaleín Sauchez, servi!or nombrado en el Cargo Planificador III, Categoría Remunerativa “SP3", asignada a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupueste de la Gerencia Sub Regona1 Chota, por Diez (10) días, por el periodo comprendido del 07 al 16 de noviembre dci 2018, segir detalle cue a continuación se indica y conforne a los fundamentos expuestas en la parte considerativa de la presente Resoiución.

Gerencia Chota
Miércoles, 9 Enero, 2019 - 10:39

CONCEDER el otorgamiento de Licencia por Enfermedad cori Goce de Remuneraciones a la servidora Sara Perfil GARNIQUE, servidora nombrada en el Cargo Especialista Adrninistrativo 1, Categoría Remunerativa SPD, asignada a la Oficina Sub Regional de Administración - Unidad de Recursos Humanos de la Gerencia Sub Regional Chota, por Tres (03) días, por los días 29 al 31 de octubre del 2018

Páginas